Laatste update : September 2026
Algemene Voorwaarden
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op al onze offertes, overeenkomsten en uitgevoerde werken. Wij raden u aan deze zorgvuldig door te nemen voor een vlotte en transparante samenwerking.
1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkaanvragen, overeenkomsten en prestaties van De Geyter Bouw NV (hierna genoemd “de aannemer”). Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Offertes en bestellingen
Onze offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de order door de aannemer of bij de start van de werken. De prijzen in de offerte zijn berekend op basis van de op dat moment geldende loonkosten en materiaalprijzen. Bij onvoorziene en sterke prijsschommelingen behouden wij ons het recht voor om deze door te rekenen, in overleg met de klant.
3. Uitvoering van de werken en termijnen
De uitvoeringstermijnen worden enkel ter informatie verstrekt en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Werkdagen waarop door slechte weersomstandigheden (weerverlet) of overmacht niet gewerkt kan worden, verlengen de uitvoeringstermijn evenredig.
4. Verplichtingen van de bouwheer
De klant (bouwheer) zorgt ervoor dat de werf vlot toegankelijk is en dat alle nodige nutsvoorzieningen (water, elektriciteit) kosteloos ter beschikking staan van de aannemer. De klant is tevens verantwoordelijk voor het aanvragen van de nodige bouwvergunningen en het tijdig bezorgen van de definitieve plannen.
5. Oplevering en klachten
De werken worden als opgeleverd en aanvaard beschouwd (voorlopige oplevering) zodra de klant de werken in gebruik neemt of zonder protest de eindfactuur betaalt. Zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken, of na oplevering, via aangetekend schrijven te worden gemeld. Na deze termijn worden de werken als definitief aanvaard beschouwd.
6. Betalingsvoorwaarden
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar. Bovendien wordt het openstaande bedrag van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 125, ter dekking van administratieve kosten.
7. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde materialen en goederen blijven de uitsluitende eigendom van de aannemer tot de volledige betaling van de factuur, inclusief eventuele intresten en kosten. Het risico gaat echter over op de klant vanaf het moment dat de materialen op de werf zijn geleverd.
8. Aansprakelijkheid en garantie
De aannemer is aansprakelijk voor de verborgen gebreken die niet onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen, voor zover deze tijdig (binnen de maand na ontdekking) gemeld worden en de vordering binnen het jaar wordt ingesteld. De tienjarige aansprakelijkheid voor de stabiliteit van het gebouw (Art. 1792 en 2270 B.W.) is van toepassing vanaf de voorlopige oplevering.
9. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.